【招标信用】【新窑镇第二小学维修改造项目】六枝特区新窑镇中心校_中标合同

【新窑镇第二小学维修改造项目】六枝特区新窑镇中心校_中标合同

项目名称：	新窑镇第二小学维修改造项目	项目编号：	P5202032026000AFP
分包名称：	新窑镇第二小学维修改造项目	合同名称：	六枝特区新窑镇第二小学维修改造项目采购合同
合同金额：	660,000.00元	合同币种：	人民币
甲方：	六枝特区新窑镇中心校	乙方：	河南海马建设工程有限公司

文件预览：
新窑镇第二小学维修改造项目——施工合同.pdf
【新窑镇第二小学维修改造项目】六枝特区新窑镇中心校_中标合同.pdf
政府采购合同
（六枝特区新窑镇第二小学维修改造项目）采购合同
（合同编号：）
甲方（采购人）：六枝特区新窑镇第二小学
乙方（成交人）：河南海马建设工程有限公司
为了保护采供双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民
共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、政府采购有
关规定及竞争性谈判文件（项目编号：P5202032026000AFP）、成交人响应文件
，签订本合同，并共同遵守。
一、采购项目概况：
1.工程名称：六枝特区新窑镇第二小学维修改造项目。
2.工程地点：六枝特区新窑镇第二小学内。
3.工程立项批准文号：
4.资金来源：上级专项资金。
5.工程内容：1.室外新增钢楼梯1座：含钢柱1.13t、钢平台及踏步1.56t、
钢梁1.33t、独立基础混凝土1.15m、其他零星混凝土浇筑1.71m、钢栏杆
55.28m、钢筋制安0.2t。
2.室外附属工程：水泥混凝土硬化场地615.85m、GPU场地419.3m、篮球
架2套，塑胶跑道1969m、排水沟202.6m、沉泥井8座、人造草坪1344m。
3.绿化工程：种植土回填206.9m、草皮种植698.65m、桂花树种植19株、
花池砌筑144.29m。
4.不锈钢电动伸缩门1套。
5.计划工期：3个月（如遇不可抵抗因素时工期顺延）。
二、合同价款：
1.合同总价：人民币大写：陆拾陆万元整，人民币小写：￥***元。
2.本合同采用总价合同形式，合同价格即合同总价。
3.合同价格包括合同承担的施工、验收、以及其它类似的义务有关的供方
应缴纳的税费，所有税费由乙方负担。
三、质量标准：
工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准，施工安全文明标准
化：满足有关规范和标准要求。
四、付款方式及结算方式：
1.乙方根据每月实际完成的工程量，完善工程进度拨付资料，报送监理单
位审核并经甲方认定后，甲方根据乙方报送的工程进度款按70%进行支付。
第2页共7页
2.项目经甲方、监理、设计等责任主体验收并认定合格后，甲方向乙方支
付工程款至合同总价80%。
3.在项目验收合格后，乙方需及时完成工程结算编制，并经监理审核甲方
认定后，由甲方报送特区财政局或委托第三方有资质的机构进行评审，经审核
部门审定备案后支付工程款至结算审定金额的100%。
4.乙方在双方签订合同前向甲方缴纳的10%履约保证金，在项目验收合格后
三个月内，经核查，未出现拖欠民工工资等问题发生，甲方将及时退还履约保
证金，如出现拖欠民工工资问题，并经乙方认定为事实，甲方有权处理乙方缴
纳的展约保证金以及后续工程款，优先保障民工工资权益。如供应商未实际缴
纳履约保证金，是通过其他形式如履约保函等方式的，出现拖欠农民工工资情
形的，供应商需支付完成对应费用并提供相应凭证后，甲方核实无误后支付合
同剩余款项。
5.结算方式：项目发生工程增量或者变更时，根据财政评审清单或者投标
清单含有的综合单价经甲方、监理等相关单位确认后签字盖章据实结算，不在
清单范围内的参考六盘水市信息价，无六盘水市信息价的参考贵阳及其他周边
地方信息价或者以甲方、监理等相关单位共同询价最终签字盖章后据实结算。
注：为有效保障施工进度款的合理使用和资金安全，确保工程项目的顺利
进行，采购人与成交人需共同到银行申请开立一个共管账户，该账户由采购人
与成交人共管，采购人根据付款约定，将工程进度款存入共管账户。未经双方
同时同意，任何一方不得动用账户内的资金。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及
相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并
签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进
度款支付证书。
发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修
正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到
承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发
包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发
无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条（争议解决
）的约定处理。
第3页共7页
除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支
付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银
行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意
、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。
五、转包或分包：
1.本合同范围内的工程施工，应由乙方直接负责，不得转让他人施工；
2.乙方不得将本合同范围内的工程施工服务全部或部分分包给他人施工；
3.如有转让或分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违
约责任。
六、质量保证及售后服务：
1.乙方应按合同规定的服务、技术要求、质量标准向甲方提供服务。
2.乙方提供的服务在质保期内因服务本身的质量问题发生故障，乙方应负
责免费更换及完善。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按
以下办法处理：
2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。
2.2退款处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该施工服务的直
接费用
3.如在使用过程中发生质量问题，乙方应按合同中售后服务的要求处理。
4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担
一切费用。
七、监理单位信息
名称：
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报
告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料
监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程
量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量
有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进
第4页共7页
行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求
参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工
程量。
监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提
交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。
八、项目经理信息
姓名：赵九英
身份证号：
建造师执业资格等级：二级建造师
建造师注册证书号：
建造师执业印章号：
安全生产考核合格证书号：
；
联系电话：
电子信箱：
；
通信地址：/
：
承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人负责本工程施工全过程的
组织与管理，施工进度与质量安全管理、工程变更与现场签证、分部及竣工验
收、工程资料签署等与本工程履行相关的全部事务。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：自开工之日起至工程竣工验收合格
之日止，项目经理每月在施工现场时间不得少于22天（或：不少于当月工作
且的80%），且每日在岗工作时间不少于8小时。
承包人未提交劳动合同违约责任
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：
承包人擅自更换项目经理的违约责任
承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：
九、检查验收
1.乙方应提供施工验收所需资料。
2.验收：
3.验收报告应由甲方、乙方签字。
十、履约保证金：
乙方在双方签订合同前向甲方缴纳的10%履约保证金，在项目验收合格后三个
月内，经核查，未出现拖欠民工工资等问题发生，甲方将及时退还履约保证金
第5页共7页
，如出现拖欠民工工资问题，并经乙方认定为事实，甲方有权处理乙方缴纳的
履约保证金以及后续工程款，优先保障民工工资权益。如供应商未实际缴纳履
约保证金，是通过其他形式如履约保函等方式的，出现拖欠农民工工资情形的
、供应商需支付完成对应费用并提供相应凭证后，甲方核实无误后支付合同剩
余款项。
十一、索赔：
乙方对施工服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于规定计划工期内
和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔
事宜。
若甲方无正当理由拒收乙方提供的服务，乙方同意甲方拒收货物和服务并
把拒收货物或服务的金额以合同规定的同类货币付给甲方，甲方负担发生的一
切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管
和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。
十二、知识产权：
甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出
的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承
担由此而引起的一切法律责任和费用。
十三、商业秘密：
甲方在签订和履行本合同中知悉的乙方的全部信息（包括技术信息和经营
信息等）均为乙方的商业秘密。无论何种原因终止、解除本合同的，甲方同意
对在签订和履行本合同中知悉的乙方的商业秘密承担保密义务。非经乙方书面
同意或为履行本合同义务之需要，甲方不得使用、披露乙方的商业秘密。甲方
违反上述约定的，应当赔偿由此给乙方造成的全部损失。
十四、违约责任：
甲乙双方均应当全面履行本合同的约定，一方违约给另一方造成损失的，应
当承担赔偿责任。
十五、甲方的权利、义务
1.甲方在验收时对不符合竞争性谈判文件要求的产品有权拒绝接受和追
究违约责任；
2.甲方在合同规定期限内履行付款责任；
3.甲方对乙方的技术及商业秘密予以保密。
十六、乙方的权利、义务
第6页共7页
1.乙方有义务按响应文件中的售后服务承诺提供良好的服务：
2.乙方有权按照合同要求甲方及时支付相应合同款项：
3.乙方应按照竞争性谈判文件要求提供相应规格、质量的货物。
十七、不可抗力：
因火灾、战争、罢工、自然灾害等不可抗力因素而导致本合同不能履行的
，双方终止合同的履行，各自的损失各自承担。不可抗力因素消失后，双方需
要继续履行合同的，由双方另行协商。因不可抗力终止合同履行的一方，应当
于事件发生后5日内向对方提供有权威部门出具的发生不可抗力事件的证明文
件并及时通知对方。未履行通知义务而致损失扩大的，过错方应当承担赔偿责
任。
十八、合同争议的解决：
双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或
调解不成时，选择下列第（)种方式解决：
（壹）提请（）仲裁委员会按照该
会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。
（贰）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十九、合同生效及其他约定事项：
1.本合同须经甲乙双方签字、盖章后生效。合同内容如与国家法律、法规
及政策另有规定的，从其规定。
2.本合同为甲乙双方买卖合同，一式六份，甲方四份，乙方二份。
3.本合同条件未尽事宜由甲乙双方协商确定。

二十、签订时间：	本合同于2026年9		月日签订。
二十一、签订地点：	本合同在		签订。
甲方：	（公章）	乙方：	（章）
法定代表人或其委托代理人：	（签字或盖章）	法定代表人或其委托代理人：	(签字或盖章）
地址：		地址：

第7页共7页

项目名称：	新窑镇第二小学维修改造项目	项目编号：	P5202032026000AFP
分包名称：	新窑镇第二小学维修改造项目	合同名称：	六枝特区新窑镇第二小学维修改造项目采购合同
合同金额：	660,000.00元	合同币种：	人民币
甲方：	六枝特区新窑镇中心校	乙方：	河南海马建设工程有限公司